Исковые заявления в суд о защите прав потребителей о ремонте

Он не может быть применен ко всем делам. В соответствии с условиями Договора Ответчик взял на себя обязательства выполнить ремонтно-строительные работы в жилом помещении по адресу: В соответствии с п. Договора срок выполнения работ был установлен в количестве 105 календарных дней, то есть до 09. Исковые заявления в суд о защите прав потребителей о ремонте общая стоимость работ была определена в 434000 Четыреста тридцать четыре тысячи рублей. После заключения договора Ответчик приступил к выполнению ремонтных работ в квартире.

Общая стоимость проведенных в квартире строительно-ремонтных работ согласно Актам приемки-сдачи строительных работ и Актам приемки-сдачи материалов составила: Четыреста девяносто семь тысяч двести семьдесят два рубля 50 коп. Однако к установленному п.

Иск о взыскании денег со строителей за ремонт квартиры

Договору сроку — 09. Ответчик свои обязательства не выполнил, ремонтные работы произведены частично, в установленном п. Договора порядке работы не были сданы. В соответствии с условиями п. Договора Подрядчик обязан выполнить определенные Приложением 1 работы в сроки установленные Договором.

Пример искового заявления о защите прав потребителя

Однако до настоящего момента работы на объекте не завершены. Проведенные работы имеют ряд существенных недостатков и требуют переделки. Согласно результатам проведенной Истцом Экспертизы по обследованию результатов ремонтно-отделочных работ на предмет полноты исполнения обязательств Ответчиком были выявлены существенные недостатки. Так, проверка предъявленных к принятию Ответчиком работ на соответствие объемам, предусмотренной сметой, выявила, что сумма невыполненных объемов работ предусмотренных Договором составляет 220 337 Двести двадцать тысяч триста тридцать семь рублей, а именно:.

Соответственно в период просрочки с 09. Соответственно к взысканию и требуется сумма в размере 220 337 Двести двадцать тысяч триста тридцать семь рублей. Согласно результатам экспертизы обследование фактически выполненных работ показало, что общая стоимость необоснованно принятых Заказчиком объемов работ составляет 319825 Триста девятнадцать тысяч восемьсот двадцать пять рублей, а именно:. Истец неоднократно направлял Ответчику требования по имеющимся нарушениям, так Претензия Ответчику была направлена по электронной почте 07.

Электронная форма переписки между сторонами была предусмотрена п. Исковые заявления в суд о защите прав потребителей о ремонте до настоящего момента никакие дополнительные работы не проводились, денежные средства не возвращались. Таким образом, сумма неустойки согласно п. Принимая во внимание положения п. Кроме того, Истец, в период задержки выполнения Договора со стороны Ответчика не мог пользоваться жилым помещением в соответствии с его предназначением, однако был вынужден оплачивать коммунальные счета, неся таким образом бремя необоснованных убытков.

Также рекомендуем статью: Производственная практика для юристов уголовное право

Истец в целях установления объемов и характера нарушений Ответчика был вынужден провести соответствующую экспертизу, стоимость которой составила 20000 Двадцать тысяч рублей.

Также Истец в целях представления своих интересов в споре с Ответчиком был вынужден обратиться за юридической помощью. Стоимость юридических услуг составила 80000 Восемьдесят тысяч рублей.

Кроме того Истец затратил 1200 Одна тысяча двести рублей на оформление Доверенности. Соответственно Истец, проживающий по адресу г.

Учитывая изложенное, и руководствуясь ст. Предварительная бесплатная консультация по телефону или онлайн 1.

  • Ответчик неоднократно требовал произвести предоплату, согласно условий договора, однако счёт на внесение предоплаты не выставлял;
  • Образовалась внутренняя гематома, впоследствии пришлось обратится к хирургу;
  • Вследствие "рассыпания" граната я не смог вовремя затормозить и наехал на столб;
  • Размер неустойки пени определяется исходя из цены выполнения работы оказания услуги , а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Изучение документов, оценка перспективы дела 2. Ответим в течение 30 минут. Перезвоним в течение 3 минут. Москва, Китай Город ул. Иск о взыскании денег со строителей за ремонт квартиры.

  • Инструкции я выполнял скурпулёзно;
  • Примерно через месяц пришло время нового покоса;
  • Я не согласен с их решением;
  • Статьи Срок исковой давности по кредиту;
  • Представитель истца адвокат Путилов И;
  • Книга пришла из ремонта на 44 день, известили меня по телефону, что книгу отремонтировали и нужно её забрать.

Он не может быть применен ко всем делам подробнее про Споры по ремонту и строительству. Так, проверка предъявленных к принятию Ответчиком работ на соответствие объемам, предусмотренной сметой, выявила, что сумма невыполненных объемов работ предусмотренных Договором составляет 220 337 Двести двадцать тысяч триста тридцать семь рублей, а именно: Согласно результатам экспертизы обследование фактически выполненных работ показало, что общая стоимость необоснованно принятых Заказчиком объемов работ составляет 319825 Триста девятнадцать тысяч восемьсот двадцать пять рублей, а именно: Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку за невыполненные, но предусмотренные Договором работы - 220 337 руб.

Взыскать с Ответчика в пользу Истца стоимость необоснованно принятых работ - 319825 руб. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку согласно п. Взыскать с Ответчика в исковые заявления в суд о защите прав потребителей о ремонте Истца убытки по оплате коммунальных услуг 25057,71 руб.

Взыскать с Ответчика в пользу Истца компенсацию стоимости услуг представителя в размере 80000 руб. Взыскать с Ответчика в пользу Истца 1200 руб. Взыскать с Ответчика в пользу Истца 20000 рублей за компенсацию стоимости проведения экспертизы. Копия Искового заявления для Ответчика. Заявление об обеспечении Иска. Копия Доверенности на представителя.

Копия Договора на проведение ремонтно-отделочных работ. Копия Актов приемки-сдачи строительных работ, копия Актов приемки-сдачи материалов поставленных для выполнения работ по Договору. Копия выписки из журнала производства работ.

Полезный материал по теме: Сроки в предварительном следствии и дознании

Копия Договора от 19. Копия документа подтверждающего стоимость экспертизы.

  • Претензия первая была подана при принятии квартиры в январе 2014 - ноль внимания;
  • Перезвоним в течение 3 минут;
  • В апелляционной инстанции я отказалась от иска, так как мои шансы на выиграть дела после определения Президиума были очень малы … Добавлю, что Ответчик предоставил суду ложные доказательства, которые Президиум не проверил и вынес решение без уведомления меня.

Копия справки о финансовом состоянии лицевого счета. Копия Претензии от 10. Копия Претензии от 17. Копия справки о взыскании тарифа за совершение нотариальных действий. Копия Соглашения об оказании юридической помощи.

Исковое заявление о защите прав потребителя

Расписка в получении денежных средств. Благодарность от ООО "Регарден". Благодарственное письмо от ООО "Шинный двор". Благодарственное письмо от ООО "Евронасосы".

Исковое заявление о защите прав потребителя

Благодарность от "Норд Инжиниринг". Благодарственное письмо от ООО "Кедр". Офис в центре Москвы.

Быстро реагируем на обращение. На рынке с 2006 г. Порядок нашей работы 1. Консультация по телефону 2. Встреча в офисе 3.

  1. Исковые заявления в суд. Количество дней считайте календарно, до момента обращения с иском о взыскании неустойки в суд.
  2. Суд 1-ой инстанции вынес решение в мою пользу.
  3. Хочу написать исковое заявление в связи со следующим.. Истец заявила, что Ответчик нарушает условия договора, что качество приобретаемых материалов.
  4. Купил у продавца на сайте бу вещей новую клавиатуру.
  5. Эти сведения открыты для всеобщего доступа, при оплате госпошлины.

Не нашли нужную информацию? Задать вопрос или получить консультацию.

ВИДЕО: Дилер отказал вгарантийном ремонте

VK
OK
MR
GP




Рекомендуем другие статьи по теме
Добавить комментарий

x